فرجام‌خواهی توسط کارآموزان وکالت

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/4/92 آقای ….پ. به طرفیت شرکت ز.م. به مدیرعاملی آقای ح.ر. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به 1-پرداخت خسارات (ضرر و زیان) ناشی از تأخیر و عدم ایفای تعهدات اجرای قرارداد مورخ 19/9/86 به شماره 386 / ژ/2 حداقل فعلاً م. ب. مبلغ شصت و دو میلیون ریال نظریه کارشناسی تأمین دلیل 16/7/87 تا تعیین مبلغ خسارت در زمان صدور حکم 2- الزام به تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز مطابق قرارداد 3-هزینه دادرسی و وکالت (خواستار شده است) که حسب دادنامه غیابی شماره 180300412-28/5/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان درگز چنین مقرر گردیده در حالی در خصوص دادخواست آقای ….پ. به طرفیت شرکت ز.م. به خواسته محکومیت خوانده 1-به پرداخت خسارت (ضرر و زیان) ناشی از تأخیر و عدم ایفای تعهدات در اجرای قرارداد مورخ 19/9/86 م. ب. شصت و دو میلیون ریال تا زمان تعیین مبلغ خسارت در زمان صدور حکم 2-الزام به تکمیل و اتمام و تحویل دستمزد ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال 3-هزینه دادرسی و وکالت توضیحاً: خ. ب. ش. خواسته خویش بیان نموده که شرکت ز.م. وفق قرارداد پیمانکاری 19/9/86 متعهد می شود که یک باب استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد نوخندان شهرستان درگز احداث نموده و طبق ماده 2 قرارداد پس از هفتاد روز کاری تحویل دهد علی رغم این که آب ناچیز چاه کشاورزی فقط از طریق ذخیره و جمع آوری دو الی سه روزه در استخر قابل استفاده آبیاری می باشد، متأسفانه شرکت با شروع اجرای احداث استخر جدید اقدام به قطع آب و تخلیه استخر خاکی قبلی نموده و عملاً کشت و کار و آبیاری درختان را از حیّز انتفاع خارج می نماید و به سبب تأخیر و عدم اجرا و اتمام و تحویل به موقع پروژه موجبات خسارت و ضرر و زیان هنگفتی را به اینجانب فراهم نموده که بایستی جبران نماید دادگاه با عنایت به ارائه رونوشت مصدق قرارداد منعقده فی مابین طرفین و عدم دفاع شـرکت و عدم ارائه دلـیل و مـدرکی از سـوی شرکت دال بر اجرای مفاد قرارداد و برائت ذمه اش دعوی و خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 221 و 226 و 227 قانون مدنی خوانده را مطابق نظریه قطعی کارشناس منتخب به پرداخت 000/125/158 ریال وجه نقد بابت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد قـرارداد و نیز الـزام به تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز و پرداخت مبلغ 500/210/3 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر اوراق د. ح. خ. محکوم می نماید، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام داشته که آقای ب.الف. به وکالت از شرکت ز.م. با مدیریت عاملی ح.ر. به طرفیت آقای ….پ. نسبت به دادنامه یادشده 803000412-28/5/91 به استناد این که موکل وی به دلیل این که علی رغم ادعای عدم تکمیل استخر پس از حدود 4 سال به مراجع قضایی مراجعه نموده است که پس از گذشت زمان و فرسودگی احتمالی تأسیسات اقدام به طرح دعوی جهت تحت فشار گذاشتن موکل بوده است از طرفی متن لوایح واخوانده خاصه لایحه مورخ 21/6/90 و 21/6/91 حاکی از این است که واخوانده از کیفیت اجرای پروژه رضایت نداشته و این موضوع را مستمسک انکار اصل اجرای تعهد توسط موکل قرار داده نهایتاً از دادگاه درخواست واخواهی نموده که حسب تصمیم شماره 5132800068-20/1/92 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی چنین انشای رأی گردیده: نظر به این که هیچ یک از اوراق قضایی در مرحله بدوی به خوانده ابلاغ واقعی نشده لذا رأی غیابی م. ب. و ب. ت. ب. این که واخواه مدعی عدم اطلاع گردیده صریحاً در دادخواست از دادنامه مذکور واخواهی نموده است فلذا ارسال پرونده به این دادگاه صحیح نمی باشد مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه محترم نخستین جهت اقدام قانونی ارسال گردد که در تاریخ 26/3/92 شعبه دوم دادگاه عمومی درگز در وقت مقرر با حضور واخواه وکیل شرکت آقای ب.الف. تشکیل گردیده اما واخوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نشده اما لایحه ای که به شماره 300349-8/3/92 ثبت گردیده: وکیل واخواه اظهار داشت علت واخواهی به شرح متن دادخواست تقدیمی است فعلاً عرض دیگری ندارم و در پاسخ لایحه واخواه اظهار می دارد: به نام خدا در ارتباط با لایحه واخوانده محترم نظر به این که ایراد به پذیرش واخواهی بوده و تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیار و وظایف دادگاه محترم م. ب. اظهارنظر نمی گردد گرچه در این خصوص صراحت قانونی وجود دارد. در خصوص ماهیت چنان که در دادخواست واخواهی نیز به استحضار رسیده است موضوع قرارداد گرچه با تأخیر (به دلیل ایجاد اشکال در واردات مواد مورد نیاز) قبل از تاریخ 23/8/87 تکمیل شده است تأمین دلیل موضوع نیز با توجه بعدم پذیرش نمایندة شرکت که خصوصی م. ب. میسر نگردیده لذا ب. ت. ب. این امر به ثبت موضوع و به وسیله عکسی اکتفا شده است به هر ترتیب توجه دادگاه محترم را به موارد ذیل جلب می نماید 1- کلیه اظهارنامه هایی که واخوانده در پرونده به آن ها استناد نموده مربوط به قبل از تاریخ 23/8/87 (مراجعه جهت تأمین دلیل تکمیل استخر) بوده است و پس از آن به دلیل انجام تعهد جناب آقای پ. و نه تنها اظهارنامه نفرستاده حتی اقدام به طرح دعوی نیز نکرده است (طی 4 سال) 2- تأمین دلیل واخوانده محترم نیز مربوط به قبل از تاریخ مزبور م. ب. و طبیعی است که در تاریخ فوق استخر تکمیل نشده است ضمن این که تأمین دلیل فوق دلالت بعدم تکمیل استخر و انجام تعهد در تاریخ ما بعد آن ندارد 3- تصاویر موجود در پرونده به خوبی وضعیت موجود در تاریخ ثبت آن را توصیف می نماید 4- از نظر سندیت تصاویر ارائه شده گرچه نظراتی مبنی بر تلقی آن به عنوان سند وجود دارد حداقل به عنوان اماره قضایی قابل ارزیابی است و در این موضوع تردیدی نیست با این وجود از آنجا که ادعای وا خ. م. ب. عدم انجام تعهد مبتنی به اصل عدم است چنان که امارات به اصول تقدم دارند، ادعای نامبرده حداقل در مقابل تصاویر مزبور قابلیت استماع ندارد. علی رغم این که شرکت موکل در دو مورد دعاوی علیه واخوانده جهت وصول چک های موضوع قرارداد مطرح نموده نامبرده تا زمان محکومیت نیز اقدام به طرح دعوی ننموده که در سال 90 پس از 4 سال اقدام به طرح دعوی نموده است و این موضوع نیز از قراین موجود مبنی بر عدم صحت ادعای ایشان است درخواست صدور رأی واخواهی دارم که حسب رأی شماره 180300225-27/3/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی درگز در مقام رسیدگی به دادنامه واخواهی چنین اشعار داشته: در خصوص دادخواست شرکت ز.م. با وکالت آقای ب.الف. کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز به طرفیت آقای ….پ. به خواسته اعتراض و واخواهی نسبت به دادنامه غیـابی شمـاره 300412-28/5/91 صـادر این دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ 000/225/158 ریال وجه نقد بابت جبران خسارت وارده ناشی از تأخیر و عدم ایفای تعهدات موضوع قرارداد عادی 19/6/86 منعقده فی مابین طرفین در خصوص تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب واقع در روستای بهمن آباد دادگاه با عنایت به این که رأی صادره صحیحاً صادر گردیده و شرکت دلیل موجهی که موجب نقض رأی معترض علیه گردد ارائه ننموده است لذا اعتراض شرکت را وارد ندانسته مستنداً به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض علیه را عیناً تأیید می نماید رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر اعلام گردیده بالاخره آقای ب.الف. به وکالت از شرکت ز.م. با مدیریت ح. نسبت به دادنامه یاد شده به طرفیت آقای ….پ. که در تاریخ 5/4/92 به وی ابلاغ و در تاریخ 15/5/92 نسبت به دادنامه یاد شده مبادرت فرجام خواهی نموده نظر به این که مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت شعبه مطرح می گردد، لوایح طرفین نیز حین جلسه هیأت شعبه مشروحاً قرائت خواهد شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای ب.الف. کارآموز وکالت تحت سرپرستی آقای ع.گ. نسبت به دادنامه شماره 80300225-27/3/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی درگز نظر به این که حسب تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از أخذ پروانه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور می باشند را ندارند لذا به لحاظ فقد شرایط قانونی فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست این مرجع با تکلیفی مواجه نیست مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و اعاده گردد. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبدالله پور - صدوقی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی